Договор подряда стяжка пола

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (495) 332-37-90
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 449-45-96 Доб. 640

Заказчик поручает Подрядчику выполнить работы по устройству цементной стяжки, обязуется принять и оплатить эти работы. Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями настоящего Договора, сметным расчетом и требованиями СНиП. Подрядчик вправе приступить к выполнению таких дополнительных работ только с устного разрешения Заказчика и согласия последнего оплатить дополнительные работы. При внесении Заказчиком изменений в подписанное техническое задание, Стороны согласовывают стоимость и порядок оплаты работ, вызванных данными изменениями. Заказчик производит оплату выполненных объемов работ по факту их выполнения на основании подписанного акта о приемке выполненных работ.

Предмет договора. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по устройству стяжки пола площадью кв.

Заказчик поручает Подрядчику выполнить работы по устройству цементной стяжки, обязуется принять и оплатить эти работы. Подрядчик обязуется своими силами и материально-техническими средствами приобрести и доставить на объект необходимые материалы, выполнить работы по устройству сухой цементной песчаной стяжки по адресу: и сдать Заказчику результат выполненных работ по акту в согласованные Сторонами календарные сроки. Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями настоящего Договора, сметным расчетом и требованиями СНиП. В случае изменения площади объема работ, Подрядчик обязан в течение рабочего дня известить Заказчика о такой необходимости и цене дополнительных работ.

Образец договора

Заказчик поручает Подрядчику выполнить работы по устройству цементной стяжки, обязуется принять и оплатить эти работы.

Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями настоящего Договора, сметным расчетом и требованиями СНиП. Подрядчик вправе приступить к выполнению таких дополнительных работ только с устного разрешения Заказчика и согласия последнего оплатить дополнительные работы.

При внесении Заказчиком изменений в подписанное техническое задание, Стороны согласовывают стоимость и порядок оплаты работ, вызванных данными изменениями. Заказчик производит оплату выполненных объемов работ по факту их выполнения на основании подписанного акта о приемке выполненных работ. Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате считается передача денежных средств представителю подрядчика. Зачет аванса производится пропорционально объему выполненных работ.

Окончательный расчет за выполненные работы Заказчик производит в день подписания акта о приемке работ, то есть в день фактического исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему договору.

Подрядчик производит работы из своих материалов в количествах, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, в соответствии с согласованным Заказчиком составом работ. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.

Подрядчик несет ответственность за: соответствие используемого оборудования спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям; 6. Подрядчик несет ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику по вине Подрядчика в процессе выполнения работ по настоящему Договору; 6. Такой представитель должен быть надлежащим образом уполномочен представлять интересы Подрядчика.

В случае обнаружения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть в технической документации, и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки скрытые недостатки , в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика об их обнаружении; 7.

При обнаружении каких-либо отступлений от условий Договора, Заказчик обязан немедленно письменно уведомить об этом Подрядчика; 7. Обеспечить охрану территории объекта строительства, препятствовать проникновению на объект посторонних лиц. Заказчик несет материальную ответственность за сохранность в нерабочее время инструмента, оборудования и материалов Подрядчика.

Подрядчик гарантирует достижение результатом работ указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации результата работ на протяжении гарантийного срока. Если в период гарантийной эксплуатации результата работ обнаружатся недостатки дефекты по вине Подрядчика, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляют Рекламационный акт, где фиксируется дата обнаружения дефекта, его характер и срок его устранения.

Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, указанные в Рекламационном акте в определенные Заказчиком сроки. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ со стороны третьих лиц. Права и обязанности сторон, а также решение спорных вопросов между Сторонами определяются согласно действующему законодательству РФ. Сторона, не выполняющая условия настоящего Договора или выполняющая их ненадлежащим образом, обязана возместить другой стороне все прямые затраты и убытки.

Ущерб, нанесенный объекту или имуществу третьих лиц в ходе выполнения работ Подрядчиком по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. Ущерб, нанесенный объекту или имуществу третьих лиц в ходе выполнения работ Подрядчиком по вине Заказчика, компенсируется Заказчиком. Указанные в Договоре штрафы и убытки начисляются только в случае, если одна из Сторон предъявит виновной Стороне письменную претензию.

Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по соглашению сторон.

Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем несудебном порядке, подписанных сторонами уплатив Подрядчику стоимость выполненных Подрядчиком работ в случаях: Систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ; Аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем несудебном порядке в случаях: Финансовой несостоятельности банкротства Заказчика, систематической задержки расчетов за выполненные работы; В случаях, перечисленных в п.

Договор считается расторгнутым с момента отправки другой Стороне по адресу, указанному в Договоре, заказного письменного уведомления о расторжении Договора.

В случае расторжения настоящего Договора в соответствии с п. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Все разногласия и споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами. Исполнение Договора продолжается и в период судебного разбирательства, если Заказчик или Подрядчик не выдвинет требований о приостановке работ. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и заканчивает свое действие после надлежащего выполнения Сторонами всех обязательств по Договору. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение своих обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы форс-мажор , признаваемых таковыми в соответствии со ст.

Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 5 пяти календарных дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств.

В извещении должны содержаться сведения о наступлении и характере обстоятельств и их возможных последствиях. Не извещение или несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой возникла невозможность исполнения обязательств вследствие непреодолимой силы, влечет утрату права ссылаться на такие обстоятельства. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Все согласованные и подписанные сторонами Приложения и Дополнения к договору являются его неотъемлемой частью.

Стороны не имеют права передавать свои права, обязанности на основании договора цессии либо иным основаниям, кроме договоров субподряда и обязательства по данному Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов результата выполненных работ по настоящему Договору несет Подрядчик до момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ в полном объеме.

Любое уведомление или извещение, которое должно быть отправлено по условиям настоящего договора одной из Сторон другой Стороне, может быть осуществлено посредством внесения записей в Журнал производства работ, отправлено почтой, электронной почтой, телеграфом, факсимильной связью или самостоятельно доставлено по адресам, указанным ниже.

Договор подряда по устройству цементной стяжки

Предмет договора. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по устройству стяжки пола площадью кв. Срок выполнения всех Работ, указанных в п. Цена договора и порядок расчетов. Стоимость работ по договору составляет Двести пятьдесят тысяч рублей, в том числе НДС ,67 Сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть рублей 67коп. Заказчик производит оплату следующим образом: предоплата в размере Сто семьдесят пять тысяч рублей оплачивается Заказчиком в день подписания договора.

Оставшиеся Семьдесят пять тысяч рублей в день окончания выполнения работ и подписания акта выполненных работ. Права и Обязанности Сторон. Подрядчик обязуется: Выполнить все работы, предусмотренные настоящим договором, в объеме, в сроки и качественно, согласно требованиям, установленным настоящим договором, и сдать Объект Работ Заказчику в установленный срок.

Представлять Заказчику акты выполненных работ. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против планового, создающих невозможность ее завершения в срок, либо невозможности выполнения работ, либо возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, либо иных обстоятельствах, угрожающих результатов выполняемой работы, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

По окончании выполнения Работы предоставить Заказчику акт выполненных работ, счет-фактуру и иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

Подрядчик вправе: Требовать оплаты Работы по цене, определяемой пунктом 2. Обеспечить Подрядчика, для выполнения им своих обязательств, водоснабжением, электроэнергией и другими энергоносителями в необходимом количестве; С участием Подрядчика принять выполненные Работы в течение 2 двух дней с момента уведомления Заказчика Подрядчиком о ее выполнении, а при обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику; В течение 2-х рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком акта приемки-передачи выполненных работ и других расчетов Заказчик подписывает их или выдает Подрядчику в письменной форме замечания.

Одновременно с актом подписывается счет-фактура. Оплатить Подрядчику выполненную Работу в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором. Заказчик вправе: В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если Подрядчик не приступит к выполнению Работ в течение 14 дней с даты начала работ, указанной в п. Настоящего Договора. Приемка выполненной работы Заказчиком. Приемка Работ осуществляется в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями действующего законодательства РФ.

В случае, если Заказчик согласно п. Гарантия качества работ. Подрядчик несет гарантийные обязательства по качеству проводимой Работы в течение 1 одного года с момента подписания акта сдачи-приемки Сторонами.

Ответственность Сторон. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Стороны не несут ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по договору в случае, если это невыполнение явилось результатом таких обстоятельств, как стихийные бедствия, массовые беспорядки, и если эти обстоятельства оказали непосредственное влияние на выполнение работ по настоящему Договору.

Указанные обстоятельства признаются форс-мажорными, если они случились после подписания Договора, в результате непредвиденных и непредотвратимых Сторонами природных и социальных явлений.

Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств в результате этих обстоятельств, должна уведомить о них другую Сторону в течение 10 десяти дней с момента их наступления в письменном виде. В этом уведомлении необходимо указать момент наступления этих обстоятельств, их вид и возможные последствия. Сторона должна сообщить другой стороне в письменной форме о прекращении этих обстоятельств не позднее, чем через 10 десять дней после их прекращения.

Если Сторона, оказавшаяся неспособной выполнить свои обязательства по договору, не сообщила или поздно сообщила о наступлении этих обстоятельств, освобождающих её от ответственности, эта Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть подтверждены органами Торгово-Промышленной Палаты.

Если эти обстоятельства продолжаются более 6 недель, Подрядчик и Заказчик организуют, совещание по обсуждению принятия возможных мер. Заключительные положения. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Все разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде, с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования споров срок рассмотрения претензии Стороной составляет 7 семь календарных дней с момента получения.

Об изменении банковских реквизитов, юридического или почтового адреса, либо предстоящей реорганизации ликвидации Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика в течение 5-ти суток с момента принятия решения о реорганизации ликвидации , изменении банковских реквизитов либо изменении реквизитов и адреса.

Стороны договорились, что для них, а также для любых третьих лиц экземпляры данного договора, а также любые приложения, протоколы, дополнительные соглашения к нему, сообщения, уведомления, акты, полученные по факсимильной связи с печатями и подписями уполномоченных лиц, имеют юридическую силу и взаимно признаются сторонами, до момента получения оригиналов соответствующих документов.

Все приложения к настоящему договору, подписанные сторонами, имеют юридическую силу. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами обязательств, а в части гарантийного срока на результат выполненных работ — до истечения данного срока. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй — у Подрядчика.

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:.

Образец договора подряда по устройству цементной стяжки, заключаемый между юридическими лицами.

Договор подряда по ремонту полов г. Предмет договора 1. Москва, ул. Статья 2. Стоимость работ и порядок взаиморасчетов 2. Стоимость работ на момент подписания настоящего Договора является твердой и изменению не подлежит.

Обязанность Генподрядчика по оплате работ по настоящему Договору считается исполненной с момента списания банком денежных средств с расчётного счёта Генподрядчика. При необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором и проектно-сметной документацией, Стороны в письменной форме предупреждают друг друга об этом и подписывают дополнительное соглашение до начала выполнения указанных работ с указанием их стоимости, которое станет приложением к настоящему Договору.

Статья 3. Обеспечение материалами и оборудованием 3. В случае нехватки материалов, согласно расчету, Субподрядчик компенсирует нехватку материалов за свой счет. Копии этих сертификатов, паспортов и т. Генподрядчик, при необходимости, и по согласованию с Субподрядчиком, осуществляет необходимые для ремонта Объекта поставки оборудования, строительных материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники и других материалов в соответствии с проектно-сметной документацией и номенклатурой поставки Генподрядчика.

Статья 4. Сроки выполнения работ 4. Субподрядчик обязан выполнить работы, указанные в п. Начало производства работ: с момента поступления предоплаты на расчётный счёт Субподрядчика. В случае выполнения Субподрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором и проектно-сметной документацией, срок выполнения работ по Договору может быть продлен на время выполнения дополнительных работ, что фиксируется в дополнительном соглашении Сторон.

Статья 5. Права и обязанности Генподрядчика 5. Генподрядчик обязан: 5. Своевременно производить приемку и оплату выполненных Субподрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями. Обеспечить доступ персонала Субподрядчика на Объект при условии соблюдения последним контрольно-пропускного режима, установленного на Объекте.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. Генподрядчик имеет право: 5. При выявлении отклонений от утвержденной проектной, сметной, а также рабочей документации, строительных норм и правил, требований Госстандарта России, Генподрядчик выдает Субподрядчику предписания об устранении допущенных отклонений, а в необходимых случаях — о приостановлении работ и не оплачивает эти работы до устранения отклонений.

Статья 6. Права и обязанности Субподрядчика 6. Субподрядчик обязан: 6. Качественно выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Договора, проектно-сметной документацией, СНиП, ГОСТ, в установленном порядке сдать результат работ Генподрядчику по соответствующим актам с предоставлением исполнительной документации в полном объеме.

При изменении объемов и сроков выполнения работ своевременно уведомить об этом Генподрядчика. Устранять недостатки, выявленные в процессе приемки работ, возникшие по его вине, а также скрытые недостатки, выявленные в период гарантийного срока, возникшие по его вине, за свой счет в срок, указанный в акте о выявленных недостатках. Известить надлежащим образом Генподрядчика не менее чем за 48 часов до начала приемки готовности ответственных конструкций и скрытых работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Генподрядчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Генподрядчика, а затем за свой счет восстановить ее. Обеспечить исполнение необходимых мероприятий, правил и норм по технике безопасности, пожарной и электро — безопасности, охране окружающей среды, требований закона и иных нормативно-правовых актов во время проведения работ и нести за их исполнение ответственность.

Нести полную ответственность за своих работников в том числе за их квалификацию перед Генподрядчиком и соответствующими государственными органами; уплачивать штрафы, налагаемые на Генподрядчика по вине Субподрядчика. Собственными силами и средствами регулярно производить уборку бытовых помещений и прилегающей к ним территории, строительной площадки в зоне работ Субподрядчика, производить вывоз бытового и строительного мусора, а также обеспечить чистоту выезжающего строительного транспорта.

Соблюдать действующее законодательство, регулирующее порядок привлечения и использования иностранной рабочей силы. В противном случае Субподрядчик обязуется возместить суммы штрафных санкций возложенных на Генподрядчика по результатам проверки представителями инспектирующих органов, а также суммы понесенных убытков с соответствие со ст.

На территории строительства не размещать для проживания привлеченную, в соответствии с действующим законодательством РФ, иностранную рабочую силу.

В 5-ти дневный срок с момента завершения работ по настоящему Договору вывезти за пределы строительной площадки принадлежащее ему имущество, машины и оборудование. Устранять за свой счет выявленные дефекты и недостатки в работе, возникшие по вине Субподрядчика, в сроки, согласованные между Сторонами.

Выполнять установленные настоящим Договором требования и порядок сдачи имущества Субподрядчика под охрану. Назначить своего полномочного представителя на стройплощадке. Нести ответственность перед Генподрядчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными к выполнению работ третьими лицами, за координацию их деятельности и соблюдение сроков производства работ.

Статья 7. Охрана строительной площадки 7. Генподрядчик несет ответственность за целостность и сохранность завезенных на строительную площадку материалов, строительных машин и оборудования, имущества открытого и закрытого хранения, при условии соблюдения порядка его сдачи под охрану.

За хищение, утрату, повреждение имущества, не сданного Субподрядчиком под охрану в порядке, указанном выше, Генподрядчик имущественной ответственности не несет. Статья 8. Сдача-приемка выполненных работ 8. В случае мотивированного отказа Генподрядчика от подписания указанных актов, Стороны составляют соответствующий акт необходимых изменений, доработок с указанием сроков их выполнения.

Устранение дефектов и недостатков в работе произошедших по вине Субподрядчика в данном случае производится за счет Субподрядчика. Приемка результатов полностью завершенных работ осуществляется после исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

При сдаче Субподрядчиком работ, последний предоставляет Генподрядчику исполнительную документацию в полном объеме, оформленную в установленном порядке.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы форс-мажор 9. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору. Форс-мажорными обстоятельствами признаются: пожары, стихийные бедствия, военные действия, моратории, изменения в действующем законодательстве и другие, не зависящие от воли Сторон обстоятельства.

Наступление форс-мажорных обстоятельств Стороны подтвердят справками уполномоченных на то органов. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 2 двух календарных месяцев, Стороны настоящего Договора имеют право отказаться от исполнения своих обязательств полностью или частично и ни одна из Сторон не имеет права требовать возмещения убытков. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основании освобождения от ответственности.

Статья Гарантии Субподрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта, который составляет 1 один год с момента подписания последнего акта выполненных работ.

Гарантии качества распространяются также на строительные материалы, изделия конструкции и оборудование, поставляемые Субподрядчиком. Генподрядчик вправе использовать любой из способов защиты, предусмотренных законодательством, в том числе привлечь к устранению выявленных недостатков третьих лиц с отнесением затрат на Субподрядчика, либо направить Субподрядчику требование об устранении недоделок на Объекте своими силами и за собственный счет в согласованный Сторонами срок но не позднее 15 пятнадцати календарных дней с момента получения уведомления от Генподрядчика.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком по настоящему Договору. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц. Ответственность Сторон Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Субподрядчик возмещает Генподрядчику суммы штрафов, неустоек и убытков, взысканных с Генподрядчика третьими лицами, в т. Передача прав и обязанностей Уступка прав требования, возникающих на основании настоящего Договора, допускается только с согласия Сторон.

Права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора, сохраняют юридическую силу для правопреемников Сторон. Разрешение споров между Сторонами В случае возникновения споров и разногласий при исполнении условий настоящего Договора Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. Соблюдение претензионного досудебного порядка рассмотрения споров обязательно. Срок рассмотрения претензии — 15 пятнадцать календарных дней с момента ее получения. Претензия должна быть составлена в письменной форме и отправлена другой Стороне по почте ценным письмом с уведомлением о вручении по адресам, указанным в настоящем Договоре.

Расходы на экспертизу несет Субподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Субподрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, в этом случае расходы на экспертизу несут обе Стороны поровну.

Прочие условия Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора. Данные требования не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Генподрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях: Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в полном объеме.

Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью. Уведомления и документы, передаваемые по настоящему Договору, могут направляться в письменном виде по адресам, указанным в настоящем Договоре. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу для корреспонденции. В случае изменения реквизитов одной из Сторон, она обязана в течение 7 семи рабочих дней в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для корреспонденции может быть только адрес в г.

Москве, Российская Федерация. В противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

Договор на стяжку пола

Заказчик поручает Подрядчику выполнить работы по устройству цементной стяжки, обязуется принять и оплатить эти работы.

Подрядчик обязуется своими силами и материально-техническими средствами приобрести и доставить на объект необходимые материалы, выполнить работы по устройству сухой цементной песчаной стяжки по адресу: и сдать Заказчику результат выполненных работ по акту в согласованные Сторонами календарные сроки. Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями настоящего Договора, сметным расчетом и требованиями СНиП. В случае изменения площади объема работ, Подрядчик обязан в течение рабочего дня известить Заказчика о такой необходимости и цене дополнительных работ.

Подрядчик вправе приступить к выполнению таких дополнительных работ только с устного разрешения Заказчика и согласия последнего оплатить дополнительные работы. При внесении Заказчиком изменений в подписанное техническое задание, Стороны согласовывают стоимость и порядок оплаты работ, вызванных данными изменениями.

До начала производства работ по настоящему Договору Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере рублей на основании выставленного Подрядчиком счета. Заказчик производит оплату выполненных объемов работ по факту их выполнения на основании подписанного акта о приемке выполненных работ.

Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате считается передача денежных средств представителю подрядчика. Зачет аванса производится пропорционально объему выполненных работ. Окончательный расчет за выполненные работы Заказчик производит в день подписания акта о приемке работ, то есть в день фактического исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему договору.

Подрядчик производит работы из своих материалов в количествах, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору, в соответствии с согласованным Заказчиком составом работ. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за: соответствие используемого оборудования спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям; 6.

Подрядчик несет ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику по вине Подрядчика в процессе выполнения работ по настоящему Договору; 6. Такой представитель должен быть надлежащим образом уполномочен представлять интересы Подрядчика. В случае обнаружения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть в технической документации, и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки скрытые недостатки , в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика об их обнаружении; 7.

При обнаружении каких-либо отступлений от условий Договора, Заказчик обязан немедленно письменно уведомить об этом Подрядчика; 7.

Обеспечить охрану территории объекта строительства, препятствовать проникновению на объект посторонних лиц. Заказчик несет материальную ответственность за сохранность в нерабочее время инструмента, оборудования и материалов Подрядчика.

Подрядчик гарантирует достижение результатом работ указанных в проектной документации показателей и возможность эксплуатации результата работ на протяжении гарантийного срока. Если в период гарантийной эксплуатации результата работ обнаружатся недостатки дефекты по вине Подрядчика, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Заказчик совместно с Подрядчиком составляют Рекламационный акт, где фиксируется дата обнаружения дефекта, его характер и срок его устранения. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, указанные в Рекламационном акте в определенные Заказчиком сроки.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата работ со стороны третьих лиц. Права и обязанности сторон, а также решение спорных вопросов между Сторонами определяются согласно действующему законодательству РФ. Сторона, не выполняющая условия настоящего Договора или выполняющая их ненадлежащим образом, обязана возместить другой стороне все прямые затраты и убытки.

Ущерб, нанесенный объекту или имуществу третьих лиц в ходе выполнения работ Подрядчиком по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. Ущерб, нанесенный объекту или имуществу третьих лиц в ходе выполнения работ Подрядчиком по вине Заказчика, компенсируется Заказчиком.

Указанные в Договоре штрафы и убытки начисляются только в случае, если одна из Сторон предъявит виновной Стороне письменную претензию. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по соглашению сторон.

Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем несудебном порядке, подписанных сторонами уплатив Подрядчику стоимость выполненных Подрядчиком работ в случаях: Систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ; Аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем несудебном порядке в случаях: Финансовой несостоятельности банкротства Заказчика, систематической задержки расчетов за выполненные работы; В случаях, перечисленных в п.

Если в течение календарных дней, виновная сторона не исправит создавшееся положение, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор. Договор считается расторгнутым с момента отправки другой Стороне по адресу, указанному в Договоре, заказного письменного уведомления о расторжении Договора. В случае расторжения Договора в соответствии с порядком, предусмотренным данным разделом, Подрядчик обязан в течение календарных дней с момента получения письменного уведомления о расторжении Договора освободить строительную площадку Объекта, передать Заказчику закупленные, неиспользованные и оплаченные Заказчиком строительные материалы, исполнительную документацию в полном объеме, расторгнуть договоры на аренду строительных машин и механизмов при наличии таковых , задействованных при производстве работ на Объекте, с соответствующими контрагентами.

Взаиморасчеты за выполненные работы и приобретенные материалы между Сторонами производятся на условиях настоящего Договора в срок, не позднее рабочих дней после выполнения условий настоящего пункта. В случае расторжения настоящего Договора в соответствии с п. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

Все разногласия и споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если споры и разногласия не урегулированы путем переговоров, они будут рассматриваться в Арбитражном суде , в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Исполнение Договора продолжается и в период судебного разбирательства, если Заказчик или Подрядчик не выдвинет требований о приостановке работ. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и заканчивает свое действие после надлежащего выполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение своих обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы форс-мажор , признаваемых таковыми в соответствии со ст. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 5 пяти календарных дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств. В извещении должны содержаться сведения о наступлении и характере обстоятельств и их возможных последствиях.

Не извещение или несвоевременное извещение Стороны другой Стороной, для которой возникла невозможность исполнения обязательств вследствие непреодолимой силы, влечет утрату права ссылаться на такие обстоятельства. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении месяцев и более, настоящий Договор, может быть, расторгнут Заказчиком или Подрядчиком путем направления уведомления другой Стороне.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Все согласованные и подписанные сторонами Приложения и Дополнения к договору являются его неотъемлемой частью.

Стороны не имеют права передавать свои права, обязанности на основании договора цессии либо иным основаниям, кроме договоров субподряда и обязательства по данному Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов результата выполненных работ по настоящему Договору несет Подрядчик до момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ в полном объеме. Любое уведомление или извещение, которое должно быть отправлено по условиям настоящего договора одной из Сторон другой Стороне, может быть осуществлено посредством внесения записей в Журнал производства работ, отправлено почтой, электронной почтой, телеграфом, факсимильной связью или самостоятельно доставлено по адресам, указанным ниже.

www.online-document.ru

Договор подряда по ремонту полов г. Предмет договора 1. Москва, ул. Статья 2. Стоимость работ и порядок взаиморасчетов 2. Стоимость работ на момент подписания настоящего Договора является твердой и изменению не подлежит.

В день завершения работ на объекте указанный в п.

Договор подряда по устройству цементной стяжки Образец договора подряда по устройству цементной стяжки, заключаемый между юридическими лицами. Скачать бланк в формате docx: dogovor-podryada-po-ustroystvu-cementnoy-styazhki. Заказчик поручает Подрядчику выполнить работы по устройству цементной стяжки, обязуется принять и оплатить эти работы. Подрядчик обязуется своими силами и материально-техническими средствами приобрести и доставить на объект необходимые материалы, выполнить работы по устройству сухой цементной песчаной стяжки по адресу: и сдать Заказчику результат выполненных работ по акту в согласованные Сторонами календарные сроки.

Договор подряда по ремонту полов

.

Договора подряда Экспресс Пол

.

.

.

.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 1
  1. stylanstarka

    Ну что мусора ставьте дизлайк!

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных